工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴
〖壹〗、山东省:除防疫费用外,施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价 ,由发包人承担。泉州市:疫情防护物资 、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担;复工人员隔离观察费用(住宿 、伙食、管理费)由双方协商分担;常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。
〖贰〗、责任比例:王某自行承担10%的责任,景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任。赔偿金额:具体赔偿金额需根据王某的实际损失,如医疗费用 、误工费、护理费等 ,按照责任比例进行计算。
〖叁〗、案例三:业主因财物被盗拒缴物业费,法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费,法院判决其仍需缴纳物业费 ,但无需交滞纳金和维权费 。法院认为,财物被盗是财产损害赔偿纠纷,与物业服务合同纠纷是两个独立案件 ,业主可另案起诉赔偿问题。
〖肆〗 、残疾赔偿金是赔偿标准中的重要组成部分,它根据受害者的伤残等级和城镇居民可支配收入来计算。在江苏省,十级伤残的赔偿比例为10% ,因此残疾赔偿金的计算公式为:江苏省上一年度城镇居民可支配收入×20年×10% 。此外,交通费、精神抚慰金、鉴定费等也是赔偿项目中的重要内容。
〖伍〗 、有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)×误工时间。注:对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿 。至于受害人是否能够负担得起,则是执行的问题。
〖陆〗、结算时要根据图纸和清单计算规则计算实际发生的工程量的 ,当超出3%时可以调整,反之不可调整,最终确定工程结算值。 案例3合同与招标文件有矛盾 ,以谁为准? 某工程用清单投标报价时,措施费为0 。根据招标文件规定,结算时 ,此项目不进行调整,即不能再计取措施费。
住房城乡建设部印发房屋市政工程复工复产指南
〖壹〗、住房城乡建设部印发的《房屋市政工程复工复产指南》旨在统筹做好新冠肺炎疫情防控和工程质量安全工作,指导建筑业企业稳步有序推动工程项目复工复产。 总则目的与依据:根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》 ,结合建筑业实际情况制定。
〖贰〗、据住房和城乡建设部3月26日消息,近日,住房和城乡建设部办公厅印发《房屋市政工程复工复产指南》(以下简称《指南》) ,从复工复产条件 、现场疫情防控、质量安全管理、应急管理 、监督管理、保障措施等方面指导各地统筹做好新冠肺炎疫情防控和工程质量安全工作,稳步有序推动工程项目复工复产 。
〖叁〗、住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价,同时要求建设单位不得拖欠工程款,并针对复工复产中的多项问题提出具体措施。防疫费用计入工程造价《指南》明确 ,因疫情防控产生的防疫费用(如口罩 、消毒物资、体温检测设备等)可计入工程造价。
〖肆〗、月26日,住房和城乡建设部办公厅官方网站发布《关于印发房屋市政工程复工复产指南的通知》,指导各地建筑业企业稳步有序推动工程项目复工复产 。
〖伍〗 、住房和城乡建设部办公厅于2月26日发布了《住房和城乡建设部办公厅关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》 ,强调了农民工工资保证金的管理,并在3月24日再次通过《住房和城乡建设部办公厅关于印发房屋市政工程复工复产指南的通知》强调了疫情防控期间新开工工程的管理要求。
北京市检察院下沉干部送法进“疫”线,打好防疫与普法组合拳
北京市检察院通过下沉干部开展“防疫+普法 ”活动,将法治宣传与疫情防控紧密结合 ,以“浸染式”普法强化居民防疫意识,具体措施及成效如下:精准策划,制作针对性普法材料形式与数量:制作120张宣传海报、10份易拉宝展板 ,通过图文并茂的形式直观传递防疫法律知识。
图:检察人员落实防疫要求,保障机关运转下沉一线,主动“挑重担”支援基层防疫:吐鲁番市人民检察院派出小分队下沉高昌区胜金乡胜金村 ,与“访惠聚 ”工作队、村“两委”协同作战,参与核酸检测 、驻点值守等工作,落实落细防疫措施,守护村民生命健康 。
特克斯多措并举打好“组合拳” ,护航企业健康发展 今年以来,特克斯县人民检察院坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当,主动作为 ,依法履职,通过一系列切实有效的措施,为当地企业健康发展提供了坚实的法治保障。

...赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情防控相关费用调整...
山东省规定 ,即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担,同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整,包括增加疫情防控措施费 、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等。
复工后需要赶工的 ,赶工费由发包人承担,但需满足确保工程质量和安全的前提条件,且赶工天数超出剩余工期10%时需编制专项施工方案并经专家论证 。
因不可抗力引起或将引起工期延误 ,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担……。 ”依据二:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 - 2013)第12条规定:“发包人要求合同工程提前竣工的,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施,并应修订合同工程进度计划。
都“到位”了,正式复工!
〖壹〗、月26日 ,武青西三路中学建设项目在“五个到位 ”保障下正式复工 。该项目是武侯区“三年攻坚”重点民生工程,位于武青西三路北侧,总用地面积366609平方米 ,规划总建筑面积497901平方米,建成后计划开设48个班级,预计招生2400人 ,将有效缓解周边区域适龄学生入学需求。
〖贰〗 、都快忘了之前自己做什么的了,一切重新开始,加油!请对CHN好一点!今天开始复工 ,快递也全面正常运营,相信一切都会好起来的!复工第一天!有点小激动,中午吃饭有种回到小学的感觉 ,各种防疫措施到位,但依然可以感受到久违的集体氛围。
〖叁〗、闷在家里27天,两个行程被迫取消,而今终于要复工了 ,希望下面的日子别再折腾,让每个人都能好好生活、自由呼吸吧。
〖肆〗 、复工五项基本条件包括:管理人员配置到位,复工培训到位 ,施工工器具检查到位,作业环境查勘到位,施工方案执行到位 。管理人员配置到位指的是 ,复工工程的主要管理人员,如业主、监理及施工项目部的主要负责人,必须到位。他们需要严格落实工作职责 ,确保人员齐备且管理人员对现场情况进行检查。
山东将疫情防控措施费计入工程概算
山东省将疫情防控措施费计入工程概算,具体规定如下:费用定义与范围疫情防控措施费指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用,包括核酸检测、防护用品 、消杀用品、测温器具、隔离围挡 、宣传展板、专职消杀等 。不包括疫情事件应急处置、封闭管理下的人员隔离转运、停工等费用。
新增疫情防控措施费在《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及《山东省建设工程概算费用编制规定》的总价措施费中 ,增设“疫情防控措施费”。该费用指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用,包括核酸检测 、防护用品、消杀用品、测温器具 、隔离围挡、宣传展板、专职防控人员等支出 。
依据四:《山东省高级人民法院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要》第五条规定:“当事人在建设工程施工合同中对不可抗力影响工程结算价款的情形有约定的,按照约定处理。合同中没有明确约定的,可以按照当地建设行政主管部门的规定处理。因疫情防控增加的防疫费用 ,可计入工程造价 。
建筑安装工程费用计算程序根据《山东省建设工程概算费用编制规定》(2022年4月调整),建筑安装工程费用计算程序在第四章明确规定。
安全文明施工费费率分建筑与装饰两类:建筑工程为47%,装饰工程为15%。需注意 ,该费用不包含安全生产责任保险费,后者可按0.15%单独计列,用于保障施工安全责任风险 。








